（急）求中央空调工程合同 (一)
贡献者回答空调设备加工承揽及空调工程安装
合 同 书
甲方：
乙方:
空调设备加工承揽及空调工程安装
合 同 书
甲方：
乙方：
为了保护甲、乙双方的合法权益，依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律和法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就 中央空调安装 事项协商一致，订立本合同。
第一章 合同协议书
一、 项目名称
二、 设备范围及质量要求
见报价附件文件。
三、 工程施工范围
1、 根据甲方提供的图纸制定施工方案；
2、 组织具有相关水平的施工队伍进行施工；
3、 工程技术人员全程跟踪服务和技术指导，确保工程质量；
4、 设备的购置、包装、运输、装卸、安装、调试、全程服务，并达到正常运行。
5、 乙方免费负责上移甲方原有的两台风盘。
四、 合同金额的组成
1、 本合同第二条规定范围总价款；
2、 本合同第三条规定的施工范围四个方面的一切费用。
五、 合同价款
1、 合同金额（大写）： （人民币）；
2、 合同金额（小写）：￥ （人民币）；
六、 结算付款方式及工程期限
1、结算付款方式
（1） 甲方款项应汇入乙方指定帐户或按照乙方书面通知的结算方式进行结算，否则乙方有权拒绝供货施工。
（2） 结算方式： 现金或转帐
（3） 付款方式：
①设备付款方式： 合同签订之日付清全款。
2、施工期限
（1）自甲方预付款到帐之日计算，生产供货周期 8 天，施工期限为 7 天，乙方必须保证在施工期限内完工。
（2） 如遇有以下几种情况，乙方不应承担工期违约责任：
A、不可抗力导致的施工延迟；
B、甲方设计变更导致的施工延迟；
C、甲方付款延迟导致的施工延迟。
D、甲方未能在双方商定的时间内，提供必要的施工场地和施工条件或其他非乙方原因造成乙方施工队伍无法进场施工的。
E、已经确定的建筑、设备、功能及安装管线发生变更的。
F、每周施工用水、电累计中断超过8小时，影响正常施工作业的。
G、甲方不能按规定时间，及时向乙方提供施工图纸和相关技术资料的。
七、 对包装、运输、交货、安装、调试等环节的全面验收
1、 乙方负责严格按出厂规定包装；
2、 全套设备均由乙方负责长短途运输、装卸、直至甲方现场；
3、 全套设备要在合同生效后按甲方时间内先后运到施工现场；
4、 安装时，甲乙双方的工程技术人员必须都到施工现场具体指导，参与施工，并做好技术交底工作，在施工过程中，要接受监理人员及有关监督部门的监督指导；
5、 安装完毕，及时组织有关人员进行全面调试、验收工作，并做好详细记录及相关技术资料存档备案工作。
八、 技术标准、质量保证、售后服务
1、 所供应和交付的货物的技术规格应符合设计图纸规定的技术规格。
2、 本合同项下所提供的货物应符合技术规格中所规定的所有技术标准，当技术规格中没有适用的标准时，货物应符合国内现行的权威标准。
3、 应有的售后服务及为甲方无偿培训操作技术人员，直至学会操作。
4、 整机保修两年。
九、 双方责任
1、 甲方责任：
（1） 按合同规定的时间提供施工场地和作业场所；
（2） 提供施工用水、用电的连接点；
（3） 协调乙方与监理单位的关系，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行督查，协调工程中间验收；
（4） 尽量为乙方提供必要的施工条件，对本工程项目因甲方原因停建或缓建，给乙方造成的损失将由甲方承担。
2、 乙方责任：
（1） 服从甲方及甲方委托项目管理单位的统一管理，遵守操作规程，按规范进行安全施工，与各类有关单位互相协调配合，共同搞好工程质量；乙方不负责工程项目任何施工单位的配合费，如因此而延期交付使用，乙方不承担违约责任；
（2） 按双方商定的分工范围，做好材料和设备的生产。供应和管理工作；
（3） 乙方所采购的材料、设备必须符合国家有关标准，若因材料、设备问题造成工程质量问题，由乙方负责；
（4） 严格按照施工图纸和设备说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工，若因乙方原因造成工期延误，由乙方承担责任。
（5） 乙方负责售后维修服务，保证24小时进场解决问题；
十、 合同解除和变更
1、 合同生效后，除不可抗力外，双方不得解除和无故变更；
2、 解除和变更合同所造成的损失由提出方负责承担。
十一、 违约责任：甲乙双方不得违约，一方违约应赔偿守约方损失，按合同总额 3% 赔偿；
十二、 合同争议的解决方式：若一方违约或终止合同，甲乙双方应当友好协商解决，如协商不成，双方应向守约方所在地人民法院提起诉讼。
十三、 其他约定事项
1、 该合同不包括空调系统的配电及设备基础；
2、 本合同经双方法人代表或委托代表人签字、加盖合同章或公章后生效；所有对合同的修改必须甲乙双方共同加盖合同章或公章后方可生效。
3、 整个系统安装、调试完毕，甲方组织人员验收，如七日内甲方不验收，视为验收合格，并支付乙方相应工程款，否则视为违约。
十四、 组成合同的文件
1、 本合同的协议书（合同书）；
2、 双方有关工程设备的洽商、变更等书面协议或文件均视为本合同的组成部分。
3、 本合同一式二份，双方各执一份。
十五、 未尽事宜，双方友好协商解决，并签订补充协议，视为合同的有效组成部分。
甲方：
法人代表：
委托代理人：
联系电话：
乙方：
法人代表：
委托代理人：
联系电话：
地址：
开户行；
帐号：
税号：
签订日期： 年 月 日
这是我们公司的
比较全面了
你用word修改一下字体就行了
具体项目得自己修改
有什么问题我可不负责
不能生搬硬套啊
自己看情况修改
空调安装合同协议书 (二)
贡献者回答【篇一】
合同编号：
签订地点：
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定，结合家用中央空调系统安装施工的特点，经双方友好协商，就甲方委托乙方承担施工家用中央空调系统事宜，达成如下协议(包括本合同附件和所有协议)，以资共同遵守。
一、工程概况
1.工程名称：
2.工程地址：
3.甲方联系人或委托联系人：电话：
4.甲方所提供机组：
室外机：
室内机：
二、工程施工周期
自年月日起至年月日止，完成隐蔽工程安装验收。
待装潢工程结束后，进行系统调试、竣工验收。
三、施工管理
1.乙方按照已被甲方确认的设计方案进行施工。
2.甲方在乙方施工前，将与机组相匹配的水、电源接到乙方指定安装室内外机组所需的位置。
3.甲方在乙方施工前，负责清除施工现场的障碍物，使现场具备施工条件。
4.施工图和室外机安装位置，如需得到消防、环保、物业部门认可时，由甲方负责办理，并承担相关费用。
5.乙方施工期问应遵守消防、环保、保安、物业等有关部门的规定。
四、工程造价
1.本合同安装工程总价为人民币元。
2.因甲方原因变更设计，需增减材料，总价应相应变动。因此而造成的未计价材料、人工费等均按增减帐按实结算。具体变动价格，由双方协商后签订补充协议。
五、付款方式
1.合同签定后，甲方即支付给乙方合同总价的l0%，计人民币元。
2.材料进场，甲方即支付给乙方合同总价的40%，计人民币元。
3.隐蔽工程验收合格，甲方即支付给乙方合同总价的40%，计人民币元。
4.工程竣工验收合格后，甲方支付给乙方合同总价的10%，计人民币元。
5.双方款项往来均应出具收据，工程竣工验收后乙方应开具统一发票交甲方。
六、工程质量及验收
1.乙方保证使用的铜管、风管材料、管材、保温材料及控制元件均附有企业的产品合格证书。
2.隐蔽工程安装完成后，甲、乙双方应办理检查与验收手续，甲、乙双方签署《隐蔽工程验收记录单》。验收时间，乙方应提前2天通知甲方，甲方应在接到通知后2天内验收。
3.甲方在装演工程结束后，应当在2天内通知乙方进行家用中央空调系统安装工程竣工验收;乙方应在接到通知后天内组织验收。
4.竣工验收后，甲、乙双方签署《竣工验收记录单》。乙方对安装的工程实行保修，保修期1年，管道风口保修期2年，从竣工验收结束、开具发票之日起计算。
5.工程竣工后，乙方向甲方提供竣工图纸l份。
6.施工规范及工程竣工验收标准，按照上海家用电器行业协会家用中央空调专业委员会制定的相应规范进行。
七、纠纷处理方式
1.因工程质量，双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向上海家用电器行业协会家用中央空调专业委员会申请调解，也可向市或所在区、县消费者协会投诉。
2.当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不能解决的，选定以下第种方式解决(不选定的划除)：
(1)向上海仲裁委员会申请仲裁。
(2)向人民法院提起诉讼。
八、违约责任
1.由于甲方原因造成变更设计或甲方现场不具备施工条件，致使工期延误的，每延误l天，甲方应当支付误工费人民币元给乙方。
2.由于乙方原因逾期竣工，每逾期1天，乙方应当按照甲方已累计付款额的%支付违约金给甲方。
3.竣工验收不合格，如系乙方未按图施工或施工质量达不到《家用中央空调施工质量验收规范》的要求，乙方必须无偿返工，并承担返工所造成的损失及逾期竣工的责任;如系设计造成的原因，由甲方向设计方追究责任;如系设备原因，由甲方向设备供应方追究责任。
九、其它
1.本合同如有未尽事宜，双方可通过协商签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
2.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
地址：地址：
电话：电话：
年_月_日年_月_日
【篇二】
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国经济合同法》相关规定，经甲乙双方友好协商，达成设备安装合同壹份，内容如下：
一、工程概况：
工程名称：中央空调系统的安装调试
工程地点：项目工地（号）
二、合同范围：
本合同范围：项目中央空调系统工程的安装、调试、验收及维保。
乙方应提供崭新的未经使用的安装设备及材料、技术服务和所需的其他事项。在履行合同过程中，如乙方没有提供或没有达到设计图纸中的技术性能指标，乙方应免费采取挽救措施，并承担全部责任。
甲方需要而合同文件中未提出的技术要求，甲方有权发出变更通知，乙方有责任以合理的进度以及惠的价格满足甲方变更的要求。
招标文件及投标文件作为合同附件，组成本合同不可分割的一部分，甲乙双方共同、遵守。
三、合同造价：
本合同总造价为：￥元
人民币大写：元整
3.1“合同价格”是指项目中央空调系统工程，除甲方供应中央空调系统设备以外（甲方供应设备见附表），从安装设备及材料、安装调试、备品备件供应至竣工验收合格交付使用及维保等的人民币报价，其中包括材料费、包装费、运杂费、装卸费、安装费、调试费、备品备件供应费、直至验收合格交付使用的一切费用及维保期内的维保费用等。
3.2合同价格为固定价，包括所有由于以原材料工本或其他条件的价格浮动而导致的全部额外费用，但由于甲方增减工程量引起的价格调整除外。
3.3合同价格包括合同涉及到的，由乙方提供的与设备的安装与调试期间有关的一切专用工具、测试及所用仪器、耗材的费用，并由乙方负责运进和运离工程现场。
3.4合同价格包括乙方人员到现场的一切交通食宿费，甲方协助乙方人员在现场居住的方便，但有关费用由乙方自理。
3.5除非另有规定，乙方的价格须包括执行和完成合同文件描述的工作以及不可或缺的所有附带工作及费用，不论它们是否在合同文件中有所说明，也不论它们是否在签订合同时可以预料到。
四、付款方式
4.1合同签订后，十天内，乙方进场前，甲方支付合同总价30﹪为设备预付款；
4.2主要设备含空调主机及风机盘管末端进场后，甲方支付合同总价30%
4.3工程量进展到一半时，甲方支付合同总价20﹪。
4.4安装、调试、验收合格后，甲方支付合同总价15﹪。
4.5质量保证期结束，无质量问题，甲方付清全部余款
五、工程工期：
根据发包人使用要求，双方约定合同签定后，自乙方收到设备预付款之日起两个月内，乙方完成本合同全部工程的安装调试工作。
5.1乙方进场前向甲方提供施工组织设计和施工总进度计划。
5.2在合同生效以后，叁日内，乙方完成进场前的准备工作，并组织施工人员进场开始施工。
5.3乙方须按合同规定的日期完成安装及调试，协调与消防、装修的冲突，保证工程顺利进行，确保按期完成。
5.4如工程实际与图纸设计存在较大差异，无法按图施工；或图纸有较大变更，不能按期完成施工，经甲方签字认可，工期顺延。
5.5遇不可抗力（由于严重的自然灾害如洪水、地震等不可避免的或不可预见的及非人为所能控制的事件），工期顺延。
六、工程验收：
6.1乙方应按国家或国际有关的标准与规范施工。
6.2安装施工应以图纸要求为准，不得私自偷工减料，或更换图纸规定的安装材料。对于图纸未规定的安装材料，应选用质量较好的材料使用。工程安装调试完成以后，应达到图纸设计的功能及使用要求。
6.3甲方的授权代表有权任何时候检查乙方的相关工程质量与工程材料的质量，并作为验收的依据之一。
七、变更通知
7.1乙方如因为甲方原因影响了合同成本或交工期限，须立即以书面形式向甲方提出，甲方核实无误后将向乙方发出变更通知，但在以下情况中，不得发变更通知。
7.1.1对乙方影响行为是在合同规定内作出的，或是由于乙方未能履行合同要求所必须的义务。
7.1.2乙方合同执行情况是因其自身的失误、疏忽或未能按合同要求履行而受影响。
7.2如果乙方认为所作的变更可能会使自己不能履行合同中义务时，须及时向甲方提出。相应设备及工程量的增减，按照国家20xx年工程定额三类取费进行合同金额修订。
八、质保期
8.1质保期从竣工验收合格之日起计算壹年，主机设备保修三年。
8.2乙方所提供的安装材料为全新的、且中央空调系统安装质量符合合同要求。主机为约克公司产品，风机盘管及末端为上海三燕产品。
8.3在质保期内，若非误操作或人为破坏所致，则合同标的或其部件、安装材料等损坏应由乙方免费维修、供应和安装。
8.4在质保期内，乙方在接到甲方通知后，2小时内作出反应并指导，24小时之内应派有经验的技术人员到工地现场，履行其保修义务或处理紧急维修工作。超过24小时甲方可请其他人员进行修理，其费用从质保金中扣除。
8.5若质保期内，甲方没有指出有缺陷，则代表甲方对乙方的工程安装是满意的，其质量保证责任已完成，但隐蔽性的、合理的检查和实验都不能发现的缺陷除外。
九、违约责任
9.1由于乙方的原因不能按时交付使用，所使用的安装材料不符合合同规定，由此造成的损失，应有乙方承担一切责任。
9.2若由于甲方原因出现如未按有关要求验收工程或其他原因致使乙方延期交工等，乙方不负责任。
9.3乙方原因延误工期，每延误一天交付使用，支付金额为合同价款1‰的违约金（无法抗拒因素造成误工除外）。
十、不可抗力
10.1如果双方的任何一方因人力不可抗拒因素（诸如台风、地震、战争或双方认同的其他情况）而引起合同进度延误，在此情况下，一方应及时书面通知另一方，并提供当地政府签发的不可抗力的证明。受不可抗力事件影响一方，就尽力减少事件的影响，尽早恢复工作，双方应尽早协商并确定新的交工日期，并由甲方发给乙方完工变更通知书，确定合同进度相应顺延。
10.2不可抗力事件给双方造成任何损失，有各方自行负责，合同价格不得因不可抗力的影响而作任何调整。
十一、责任
乙方负责在工程峻工前，对已完工程的成品保护，在此期间发生的损坏，由乙方负责修复。
乙方承担在安装、维修等过程中因施工与质量问题引发的其他事故和由此发生的全部费用。
乙方承担由于自身安全措施不力造成人身伤亡事故的责任和由此发生的全部费用。
十二、合同终止
12.1双方应按照合同的规定，全面履行完全合同义务直至合同终止。
12.2凡出现以下情形，甲方有权通知乙方终止合同：
由于
12.2.1不可抗力的原因而不能履行合同。
12.2.2当甲方确信乙方已无履约能力时。
12.2.3乙方在收到甲方的合同终止书后，应立即终止合同执行，但双方有权追究在合同终止前的违约索赔。
十三、仲裁
13.1本合同适用的法律是《中华人民共和国合同法》。
13.2双方由合同或合同之外引起的所有纠纷，可通过双方的友好协商来解决，若该协商在纠纷开始后不能在15天内通过协商解决，任何一方可以在一个月内向对方提出书面通知，并将该纠纷提交工程所在地仲裁部门或工程所在地法院进行解决。
13.3仲裁或法院判决对双方具有约束力，凡产生的仲裁费用或诉讼费用，按照国家相关法律规定执行。
13.4在仲裁和起诉过程中，除非双方协商同意终止合同，否则双方必须继续执行他们各自的合同义务。
十四、合同生效及其他
14.1本合同应在双方签字、盖章之日起生效。双方均已履行完合同规定的全部责任和义务时失效。
14.2在合同执行期间，双方均不得单方随意作出合同范围以外的变更或解除合同。
14.3合同若有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等法律效力，若补充规定与合同不一致时，以签订日期在后者为准。
14.4合同由协议书与合同附件组成，并具有同等法律效力。
14.5合同一式两份，甲方、乙方各执一份。
十五、其他未尽事项：
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
委托人：委托人：
开户行及帐号：开户行及帐号：
联系方式：联系方式：
年月日年月日
购买精装修的房子时，有哪些注意事项？ (三)
贡献者回答首先，空气质量很重要。因为精装修的屋子所有的装修材料都是开发商采购的，业主没有办法监控到。所以，对于所使用的材料一定要特别小心。
所以在交房的时候，最好是戴上一些检测工具，对屋内的空气质量进行检测。最好是事先上网搜索一下，空气质量怎么样才是达标的。这样才能够从容应对开发商。
第二，对于所使用的装修材料要进行检验。开发商所使用的材料必须是符合国家标准的。有些开发商为了多赚一些钱，采用不合标准的材料，有害物质严重超标。
在完工之后，可以请专业的团队来检测是否合格。同时，要求开发商出具相关的验收合格文件，这些都是非常重要的。
第三，对于一些隐蔽的工程也要特别留心。比如说屋子的防水工程是否到位、水路电路是如何铺设的，卫生的吊顶采用什么材质等等。
这些地方都比较细节而且比较隐蔽，很容易被大家忽略。在验收的时候，大家一般都把注意力放在眼睛能够一眼扫到的地方，但是这些地方却是要使用一段时间之后才会暴露出来的。
所以，在验收的时候可以带上几个“行家”，帮忙一起看。如果有问题，可以当场指出来。
第四，除了自己屋内，对于屋外的一些东西也要特别留心。包括公摊部位，楼梯间，绿化等等，这些也都要看过一遍。不要着急验收确认，否则签字后就很难再改变了。
精装修怎么装中央空调 (四)
贡献者回答精装修房装中央空调的方法：一、确定清楚管道走向，不拆卸或者减少对原有吊顶的拆卸；二、取消开发商原有的电源设计路线，更换与中央空调匹配的电源线；三、局部清理好吊顶再安装，拆除局部门套，安装中央空调；四、安装好后对吊顶进行修复和新装，刮腻子、打磨后，刷两遍乳胶漆。
1、确定清楚管道走向
有吊顶的精装房，可根据图纸或询问相关技术人员，确定好管道的走向，尽量不拆原来的吊顶，如果一定要拆，也要结合实际情况尽量少拆，尽量降低拆卸的人工和时间成本。
2、取消开发商原有的电源设计路线
一般精装修房是所有空调室外挂机共用一个控制总电线，但通常客厅柜机用的4平方的电源线，为了安全起见，最好把中央空调的电源线换成6平方的，再将电源线延长至室外挂机处。
3、局部清理好吊顶再安装
先将中央空调的部件，浸泡在专门的空调清洗液中，也可以是自制的洗洁精和肥皂粉的混合液中，大概泡个20分钟左右，再用瓶刷刷洗干净过滤网，让过滤网每个孔都干干净净，没有任何的堵塞物。根据室内机安装位置和已确定好的管道走向，拆除相应位置的门套，安装好中央空调的管道，再安装好中央空调室内机。
4、对吊顶进行新增和修复
对局部拆除的吊顶进行修复时，尽量选择跟开发商原来使用的相同或接近的材料，新增的吊顶也要处理好，包括刮腻子和打磨，一定要打磨平整，然后再整体刷两遍乳胶漆，使吊顶无修复痕迹。
购买精装修房的注意事项
1、建材的品牌不清晰
购房时，一定要查看精装修房中使用的材料的品牌，最好能具体到某一个品牌，而不是含糊其辞。签购房合同时，让开发商在合同中明确签订好材料的品牌和型号，避免出现以次充好的情况，也避免日后收房时不必要的纠纷。此外，最好能在补充协议中写清楚材料的结构和使用年限。
2、明确装修标准
购房时开发商会有一套装修标准，为了防止开发商夸大其词，在签购房合同时，合同中一定要明确装修标准，写清报价明细，规避后期装修时增加费用的风险，以及不必要的经济纠纷。
精装修房安装中央空调注意事项
1、中央空调的选择
首先要根据面积，确定需要买多大的空调，这样才能达到最大的效果。
其次根据个人喜好、经济能力，以及功能需求挑选靠谱的品牌。
最后一定要注意售后问题，三分质量，七分服务，大品牌的售后日后可以省很多事。
2、冷凝水排放位置
条件允许的情况下尽量排到室外，但也不能影响周围邻居；条件不允许时可以选择排进室内下水管，但接口处要有反水防臭处理，避免异味通过冷凝管传进室内。
生活中的难题，我们要相信自己可以解决，看完本文，相信你对 有了一定的了解，也知道它应该怎么处理。如果你还想了解商品房买卖合同补充协议的其他信息，可以点击维衡众网其他栏目。
